1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Département du Finistère
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Travaux de rénovation du musée des phares et balises sur le site du Creac'h à Ouessant : lot n° 3 relatif aux travaux de couverture étanchéité
Description: Marché ordinaire à prix global et forfaitaire. Consultation suivant la déclaration sans suite de la consultation initiale.
Identifiant de la procédure: 9a0929d7-3bac-4135-9155-4cfda83d6bc1
Avis précédent: 47a9d86d-0f86-4dbe-be91-7fd0ac1460b1-01
Identifiant interne: 24DBSGRENOVMUSEEOUESSANTLOT3
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45113000 Travaux de chantier
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 107 011,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Si la procédure est annulée ou infructueuse, elle sera relancée
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Travaux de couverture étanchéité pour la rénovation du musée des phares et balises sur le site du Creac'h à Ouessant
Description: Marché ordinaire d'une durée de 22 mois à compter de l'OS de démarrage. Le contrat prévoit une période de préparation de 2 mois à compter de la notification de l'ordre de service. Ce délai est inclus dans le délai d'exécution.
Identifiant interne: lLOT-0001
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 22 Mois
5.1.6.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Critère de candidature et de jugement des offres indiqués à l'article ,4 du Règlement de consultation. Visite obligatoire des lieux : Les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché. En effet, l'entrepreneur est tenu de connaître les lieux et ne saurait se prévaloir ultérieurement d'une connaissance insuffisante du site. Seuls les créneaux suivants seront réservés à la visite du site uniquement : - le 10 juillet 2024: 13h00 à 17h uniquement - le 03 septembre 2024 : 13h00 à 17h uniquement - le 25 septembre 2024 entre 12h30 et 15h -le 02 octobre entre 11h45 et 14h15. En dehors de ces horaires, il ne sera procédé à aucune visite supplémentaire. Il revient à chaque candidat d'organiser son déplacement pour accéder à l'embarcadère de Brest ou du Conquet (stationnement journée à anticiper), à l'île d'Ouessant (réservation des billets de traversée en bateau à faire préalablement) ainsi qu'au site du Créac'h depuis l'embarcadère du Stiff (mode de transport à prévoir, il est conseillé de réserver le taxi-bus). Les candidats devront confirmer la prise de RDV sur ce créneau imposé auprès du Conseil Départemental, avant la date fixée avec les personnes suivantes : virginie.perrot@finistere.fr (02.98.76.23.36) et jean-marc.laizet@finistere.fr (02.98.30.35.32) À l'issue de cette visite obligatoire, un certificat de visite sera délivré et devra obligatoirement être joint à l'offre du candidat.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: La prix est jugé sur le montant de la DPGF
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
Critère:
Type: Qualité
Description: La qualité appelée valeur technique est jugée sur la pertinence du planning (20%), l'organisation de l'équipe (50%) et la qualité de matériels et matériaux (30%)
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: - par référé précontractuel conformément aux délais et aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, soit depuis le début de la procédure jusqu'à la signature du marché, - par référé contractuel conformément aux délais et aux dispositions des articles L. 551-13 à L. 551-16 du code de justice administrative dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution, - par recours pour excès de pouvoir dans les formes et dans le délai de 2 mois à compter de la notification du rejet de l'offre conformément aux articles R. 411-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, - par recours de plein contentieux à compter de la signature du marché et jusqu'à épuisement du délai de 2 mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité appropriée éventuellement assorti d'un référé suspension selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5.1.15.
Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Greffe du tribunal administratif de Rennes
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rennes
6. Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 0
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Département du Finistère
Numéro d’enregistrement: 22290001100016
Adresse postale: Département du Finistère 32 boulevard Dupleix
Ville: Quimper cedex
Code postal: 29196
Subdivision pays (NUTS): Finistère (FRH02)
Pays: France
Téléphone: 0298762509
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Greffe du tribunal administratif de Rennes
Numéro d’enregistrement: 173 500 059 00014
Adresse postale: 3, contour de la Motte - CS 44416
Ville: Rennes
Code postal: 35044
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Téléphone: 023212828
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal administratif de Rennes
Numéro d’enregistrement: 17350005900014
Adresse postale: 3, contour de la Motte, CS 44416
Ville: Rennes
Code postal: 35044
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Téléphone: 022321282828
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 1e1bac22-b075-4d00-b6f8-35ed4ad01dc6 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 26/11/2024 11:43:26 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 724702-2024
Numéro de publication au JO S: 231/2024
Date de publication: 27/11/2024
