Intitulé de l'appel d'offre public Construction d'un ALSH et de 12 lgts- Rue du Prat Don- PLOMEUR

AVIS DE MARCHÉInitialI. Identification de l'organisme qui passe le marché 
Correspondant: Gildas LE GRAND
Nom de l'organisme acheteur: OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER CédexTéléphone: +33 298556000Télécopieur: +33 298552163Courriel: opac@opac-cornouaille.frUR L pouvoir adjudicateur: https://www.opac-cornouaille.fr/
URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/
II. Description du marché
Nature de marché: Marché de TravauxObjet du marché: Construction d'un ALSH et de 12 lgts- Rue du Prat Don- PLOMEURLieu d'exécution: , 29120 PLOMEURIII. Caractéristiques principales
Des variantes seront-elles prises en compte: ouiCaractéristiques principales: Construction d'un ALSH et de 12 lgts- Rue du Prat Don- PLOMEURIV. Renseignements relatifs aux lots
Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots1 - GROS ?UVRE2 - ETANCHEITE3 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM4 - METALLERIE5 - MENUISIERIES BOIS6 - CLOISONS ISOLATION7 - PLAFONDS SUSPENDUS8 - SOLS9 - PEINTURE10 - ELECTRICITE11 - PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION12 - ASCENSEUR
VI. Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant): Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))Unité monétaire utilisée, l'euro.Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autres renseignements demandés: Situation juridique: - La lettre de candidature modèle DC1 ou D.U.M.E- La déclaration du candidat, modèle DC2 ou D.U.M.E, permettant l?évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire- Les Attestations sur l?honneur pour justifier :* Que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux Articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique* Qu?il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du Travail* Qu?il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation
Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.2. L'attestation de compétence en cours de validité relative à la prévention des risques amiante pour des interventions en sous-section 4 conformément à l'arrêté du 23 février 2012.
VIII. Type de procédureType de procédure: Procédure adaptéeIX. Critères d'attributionCritères de jugement des offres:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction

des critères énoncés avec leur ponderation.Le prix des prestations - 60Le mémoire technique - 25Le délai d'exécution des prestations - 15
X. Conditions de délaiDate limite de réception des offres: 15/11/2024 Heure locale: 17h00Délai minimum de validité des offres: 12 mois

XI. Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 0901Renseignements complémentaires:Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Jennifer MERCIER
Personne morale, Organisme, Etablissement: OPAC de Quimper-CornouailleAdresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER CédexTéléphone: +33 298559165Télécopieur: +33 298552163Courriel: jpeuziat@opac-cornouaille.frAd resse internet: https://www.opac-cornouaille.fr/
Renseignement d'ordre technique:
Correspondant: Thomas LE LONS
Personne morale, Organisme, Etablissement: OPAC de Quimper-CornouailleAdresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER CédexTéléphone: +33 298550167Télécopieur: +33 298552163Courriel: tlelons@opac-cornouaille.frAd resse internet: https://www.opac-cornouaille.fr/
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Correspondant: Gildas LE GRAND
Personne morale, Organisme, Etablissement: OPAC de Quimper-CornouailleAdresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER CédexTéléphone: +33 298556000Télécopieur: +33 298552163Courriel: opac@opac-cornouaille.frAd resse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Correspondant: Gildas LE GRAND
Personne morale, Organisme, Etablissement: OPAC de Quimper-CornouailleAdresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER CédexTéléphone: +33 298556000Télécopieur: +33 298552163Courriel: opac@opac-cornouaille.frAd resse internet: https://www.opac-cornouaille.fr/