Intitulé de l'appel d'offre public AAPC - renouvellement de l'éclairage de deux terrains de football

Avis d'appel public à la concurrence

pour une procédure adaptée

1. Identification de l'organisme qui passe le marché :

Communauté de Communes Pays de la Zorn

43 route de Strasbourg 67270 Hochfelden

2. Objet du marché :

La consultation concerne le renouvellement de l'éclairage de deux terrains de football et d'un hall de tennis. Le marché de travaux fait l'objet d'un lot unqiue.

3. Procédure de passation :

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

4. Délai d'exécution des travaux : Le délai d'exécution des travaux est à indiquer par le candidat contractant dans l'acte d'engagement.

5. Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Selon l'article 3 du règlement de la consultation

6. Critères de jugement des offres :

Selon l'article 4 du règlement de la consultation

7. Modalités d'obtention du dossier de consultation :

Le dossier de consultation des entreprises est consultable sur le profil acheteur de la communauté de communes : https://plateforme.alsacemarchespublics.eu

8. Conditions d'envoi et de remise des offres :

Selon l'article 5 du règlement de la consultation

9. Date limite de réception des offres : Vendredi 17 janvier 2025 à 12h00

10. Renseignements administratifs :

Communauté de Communes Pays de la Zorn

43 route de Strasbourg 67270 Hochfelden

Tél. : 03 88 91 96 58

Couriel : direction@payszorn.com

11. Renseignements techniques :

ES Services Énergétiques (Maître d'oeuvre)

M. Alexis BIONDI - Tél. 06 30 49 33 16

5 rue André Marie Ampère - 67 450 MUNDOLSHEIM

Courriel : alexis.biondi@services.es.fr

12. Délai de validité des offres : 120 jours

13. Date d'envoi à la publication : 04 décembre 2024